然而就因为被告方的诉讼代理人，为了帮助被告方拒付武松这些签证工程款，于是这些黑心的诉讼代理人，就味着良心，歪曲事实，以这些证据与本案没有关联性为由，不予认可这些签证确认单。最终导致了一审法官，无视这些证据。

那么工程签证的办理流程又是怎么回事呢？

在建项目中的现场工程签证应该由谁负责做？

1、工序验收签证，由指挥部项目工程组负责，施工单位、监理员、该标段责任人参与。2、施工设计变更及变更计量签证，由指挥部项目工程组负责，施工单位、监理员及该标段责任人参与。3、工程量增减（含隐蔽工程）计量签证由指挥部工程计量签证组负责，施工单位、监理员及标段责任人参与。4、其它施工现场临时处置事项签证由指挥部项目工程组负责，施工单位、监理员及标段责任人参与。5、及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向你的领导汇报办理情况。 施工签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议，互相书面确认的签证即成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。1、工程签证是双方协商一致的结果，是双方法律行为。2、工程签证涉及的利益已经确定，可直接作为工程结算的凭据。3、工程签证是施工过程中的例行工作,一般不依赖于证据。

还有被告方的诉讼代理律师，为了帮助被告赢得这场官司，就把被告方与原告方，以往的银行转账单，元。（这些与本案所诉，签证工程款无关的，银行转账单）提交给了法庭。

武松为什么说，这些工程款是以往的工程款呢？

因为2017年11月7日前，因发包方松江市文教产业投资开发有限公司，要把C2栋楼的装修工程，转包给另外一个装潢公司，所以就把天缘劳务公司，干的半拉咔叽的C2号楼工程款给结算完了。为此天缘劳务公司，就把武松在C2号楼，安装上水管线的这笔（元）工程款，给付了武松。

还有2017年12月2日—2017年12月19日，武松给天缘劳务公司，在职教园区，有偿打扫卫生的元清洁费。

以及武松与天缘劳务公司，在职教园区合同内的元工程款，已给付元说成是还欠武松元。事实上还欠付元。但是这些钱都与武松此次讨要的签证工程款无关啊？

但是一审法官苗雨，确依仗着她手中的自由裁量权，为了帮助被告鑫业公司嬴得这场官司，就无视了武松的所有证据，采信了被告方的诉讼诉讼，驳回了武讼的所有诉讼请求。

包拯看到这里咬了一下钢牙！

要知道后事如何，且听下集分解。

喜欢包工头武松请大家收藏：(www.zuiaixs.net)包工头武松醉爱小说网更新速度全网最快。